РЕШЕНИЕ № 9272 София, 24.08.2021 В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети май в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА ЧЛЕНОВЕ:ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА ХРИСТО КОЙЧЕВ при секретар Боряна Георгиева и с участието на прокурора Илиана Стойковаизслуша докладваното от председателяПАВЛИНА НАЙДЕНОВА по адм. дело № 3073/2021

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на ръководителя на Националния орган по Програма Интеррег V-A България - Румъния 2014- 2020 г. срещу решение № 384 от 22.12.2020 г. по адм. д. № 561/2020 г. на Административен съд Добрич, с което е отменено решение № РД-02-14-895/19.10.2020 г. и решение за поправка на очевидна фактическа грешка №РД-02-14-910/21.10.2020 г. за определена на Община Шабла финансова корекция в размер на 25% или 279 147,03 лева с ДДС от допустимите разходи, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (1 116 588,13 лева с ДДС) по договор № Д-80/26.04.2018 г., сключен между Община Шабла и Парсек груп ЕООД на стойност 1 139 387,26 лева с ДДС.

Излага касационни основания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Неправилно съдът приел, че спирането с Акт обр.10 от 15.11.2018 г. е било до 01.12.2018 г., т. е. 15 дни, а не както е посочено в решението - 68 дни. Съдът приел, че административният орган не е изследвал каква е причината Акт обр 11 да бъде издаден толкова късно и дали не се касае за техническа грешка или друго обстоятелство, но съдът също не е изследвал посочената забава, като необосновано приел, че строителството е възобновено на 01.12.2018 г., а не на 22. 01.2019 г. още повече, че възложителят е представил метеорологична справки от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) - филиал Варна за периода: 27.11.2018 - 05.02.2019 г. Започването, съответно спирането на...