РЕШЕНИЕ № 780 София, 31.01.2022 В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на първи ноември в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАНЯ ВАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ:МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВАСТАНИМИР ХРИСТОВ при секретар Маринела Цветанова и с участието на прокурора Емил Данговизслуша докладваното от председателяТАНЯ ВАЧЕВА по адм. дело № 7977/2021 Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационната жалба на ръководителя на Националния орган (НО) по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, подадена чрез пълномощник, против решение №166 от 25.05.2021 г., постановено по адм. д. № 628/2020 г. на Административен съд - Добрич, с което съдът е отменил негово решение № РД-02-14-1023/11.11.2020 г. за определяне на финансова корекция на Община Генерал Тошево. Според касатора решението е неправилно като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и е необосновано - основания за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК. Касационният жалбоподател оспорва изводите на съда, че обявеното на 13.03.2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването извънредно положение във връзка с разпространението на пандемията COVID 19 представлява непреодолима сила или обективно обстоятелство за спиране на строителните работи по сключен договор между бенефициера като възложител по обществена поръчка и изпълнителя по договора за възлагане. Поддържа становището си, че въпреки изготвените в хода на извършването на строително-ремонтните работи акт образец 10 и акт образец 11, някои от дейностите по монтаж на доставена със забава инвалидна платформа са извършвани и в периода, обхванат от акт 10 за спиране на дейностите. Въпреки издадения акт образец 10 и Сертификат за непреодолима сила от БСК, съдът не е съобразил конкретните предприети действия на изпълнителя по договора в периода на спрените дейности. Поради това органът поддържа становището си, че обявеното извънредно положение поради пандемията не представлява непреодолима сила, обосноваваща удължаването на срока за изпълнение на договора, а издадения Акт...