О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 291

София, 23.05.2022 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т. о. в закрито заседание на четвърти май през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

Председател: Евгений Стайков

Членове: Ирина Петрова

Десислава Добрева

като изслуша докладваното от съдията Петрова т. д. № 1829 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника „АКЗ-Бургас“ ЕООД, [населено място] срещу решение № 23 от 31.03.2021г. по в. т.д.№ 24/2021г., постановено от Апелативен съд Бургас. С него е потвърдено решението по т. д.№ 551/2019г. на Бургаския ОС за осъждане на касатора да заплати на „Северни води“ ООД, [населено място] сумата 173 230.78лв. - стойност на незаплатени СМР по договор от 07.09.2017г., за които е издадена фактура № 944/15.07.2019г. и протокол-образец 19 за месец май 2019г. - втора част, ведно със законната лихва от завеждане на делото 25.10.2019г., както и сумата 25 984.62лв. - неустойка за забава за периода от 23.07.2019г. до 21.08.2019г. в плащане на възнаграждението, уговорена в чл. 7.3 от договора, в максимален размер от 15% от стойността на вземането по фактура № 944/15.07.2019г.

Касаторът се позовава на основанията за неправилност на въззивния акт по чл. 281, т. 3 ГПК и иска отмяната му със законните последици. Посочва, че основният спорен въпрос по делото е, дали ищецът като подизпълнител е спазил срока за изпълнение на възложените му работи и дължи ли на ответната страна неустойка за забава по чл. 7.1 от договора, предвид заявеното от „АКЗ-Бургас“ ЕООД възражение за прихващане. Твърди, че неправилността на извода на съдилищата, че процесните СМР са били завършени към м. април 2019г. е видна от самото наименование на „Протокол-образец 19 за месец май...