№ 59

[населено място], 06,10,2015 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо търговско отделение, в открито съдебно заседание на тридесети март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ИВО Д.

при секретаря Наталия Такева и като разгледа докладваното от съдия Божилова т. д. № 2 / 2015 год.,за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 47 т. 2, т. 3 пр. второ, т. 5 и т. 6 ЗМТА,

Образувано е по иск на М. предявен срещу съдружниците в К. „ В. Х. СС„ – „Х. В.„ със седалище Ф. р. Г., [фирма] и [фирма], за отмяна на решение от 19.05.2014 год., постановено по арб. дело № 13/2007 год. на Арбитражен съд при Българската търговско – промишлена палата, в частта му в която са частично уважени предявените от ответниците против настоящия ищец обективно кумулативно съединени искове, като същият е осъден да им заплати:

1 / На основание чл. 82 вр. с чл. 79 ал. 1 ЗЗД – обезщетения за вреди от виновно неизпълнение задълженията му като възложител, съответно: а / сумата от 482 026,92 евро, съизмерима с направени от изпълнителя разходи, за периода 12.01.2004 год. – 20.08.2004 год., поради грешки и пропуски в тръжната документация и проектите за строителството на сметище за битови отпадъци в [населено място], ведно с договорна лихва за забава в изплащане на обезщетението, в размер на 74 984,09 евро, за периода 28.03.2005 г.-10.09.2007 год.,ведно с договорна лихва в размер на годишния сконтов процент плюс 3 пункта върху сконтовия процент на Европейската централна банка върху сумата на главницата, считано от 20.09.2007 год. до окончателното...