О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 3299

гр. София, 09.12.2024 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ търговско отделение, в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдията Димитров т. д. № 377 по описа на съда за 2024 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД” АД, ЕИК:[ЕИК] срещу въззивно решение № 570 от 18.08.2023 г., постановено от Апелативен съд – София /САС/ по в. т.д. № 7 по описа на съда за 2023 г., с което е потвърдено първоинстанционно решение № 260620 от 04.10.2022 г., постановено от Софийски градски съд /СГС/ по т. д. № 1258 по описа на съда за 2020 г. в частите му, с които: - е отхвърлен искът на „Електроразпределителни мрежи запад“ АД срещу „Техник Енерджи“ ЕООД, „Нектон-2“ ООД, „Неопет“ ООД и „Пандора“ ЕООД /ответниците/, за солидарно заплащане на сумата 548067.32 лева, представляваща част от вземане за неустойка в размер на 932260.43 лева, за забавено изпълнение на строително-монтажни работи съгласно сключения между страните договор № 18-091/19.03.2018 г. с предмет „Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 kV в подстанция „Витоша“ - елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на [населено място]“; - са уважени исковете на ответника и насрещен ищец „Неопет“ ООД срещу „Електроразпределителни мрежи запад“ АД за заплащане на: - сумата 23220 лв., съставляваща част от възнаграждение по договор № 18-091/19.03.2018 г. (изготвяне на екзекутивна документация на работния проект), за което е издадена фактура №[ЕИК]/08.05.2019 г., ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 13.03.2020 г. - датата на подаване на насрещната искова молба до окончателното й...