ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1898

Гр. София, 25.06.2026 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и шеста година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

ЗОРНИЦА ХАЙДУКОВА

изслуша докладваното от съдия Зорница Хайдукова т. д. № 908 по описа за 2026 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника, „Апогей - 2018“ ЕООД, срещу решение № 567 от 14.11.2025 г. по т. д. № 321/2025 г. по описа на Софийски апелативен съд, изменено в частта за разноските с определение № 100 от 11.02.2026 г., с което след отмяна на решение № 157 от 26.11.2024 г. по т. д. № 263/2022 г. по описа на Окръжен съд - Благоевград „Апогей - 2018“ ЕООД е осъден да заплати на „Ахелой проджект“ ООД сумата 31 400 лв. - неустойка за забава по договор от 24.11.2021 г. за изграждане на покривна соларна инсталация на обект: хотел Wave resort, [населено място], и са присъдени разноски по делото.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно предвид постановяването му при допуснати съществени процесуални нарушения, в нарушение на материалния закон и с оглед неговата необоснованост. Излага, че въззивният съд не е обсъдил всички събрани по делото доказателства и е достигнал до необоснования извод, че е налице забава в изпълнението на договора, за която отговаря той като изпълнител. Сочи, че страните изрично в чл. 9 от сключения между тях договор са уговорили, че сроковете за изпълнение на договора се удължават в случай на забава от страна на администрацията, което счита, че се установява по делото предвид доказаните действия от страна на „Електроразпределение юг“ ЕАД. Изтъква, че поведението на ищеца като възложител по договора също е довело до забавяне изпълнението на договора, тъй като не е предоставял на...