РЕШЕНИЕ

№ 60028

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. София, 16.08.2021 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря Лилия Златкова

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. 2787 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Столична община чрез адв. А. В. и адв. Д. П. обжалва решение № 834 от 10.04.20198 г. по т. д. 4470/16 г. по описа на Апелативен съд – София, ТО, 13 състав, в частта с която е осъдена общината да заплати на „СК 13-П.“ АД на основание чл. 79, ал. 1 вр. чл. 258 и сл. ЗЗД сумата от 163 656,43 лв, дължима по договор BG161PO001/1.4-/09/2012/0034-S-1 с регистрационен индекс и дата СО-РД-55-348 от 02.07.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на исковата молба 19.02.2016 г. до окончателното й изплащане и на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД сумата от 1 319,87 лв – обезщетение за забава върху главницата за периода от 19.01.2016 г. до 16.02.2016 г., както и сумата от 13 083,22 лв разноски по делото.

Излага съображения, че решението е необосновано, основание за отмяна, съгласно чл. 281, т. 3 пр. 3 от ГПК, като неправилно. Съдът бил възприел, че изпълнителят е изпаднал в забава за изпълнението на задълженията си по договора, само за периода 29.11.2015 г. до 11.12.2015 г., т. е. 12 дни, а не за периода 29.11.2015 г. до 17.12.2015 г., т. е. за 19 дни. Този извод не следвал от събраните доказателства. Счита, че работата е следвало да бъде изпълнена в срок от 170 дни от подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво...